Договор на изготовление оборудования образец
Advokat-pavlovich.ru

Юридический портал

Договор на изготовление оборудования образец

Договор на изготовление – Образец, бланк 2020 года

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.

Такая форма гражданско-правовых отношений получила законодательный статус, который регулируется гл. 37 ГК РФ. В данной статье предлагается рассмотреть порядок оформления такого договора, и какие особенности нужно учитывать при его оформлении.

Файлы для скачивания:

Предмет договора

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета. В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам. Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(Видео: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Права и обязанности сторон

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:

  1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
  2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
  3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Права исполнителя:

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Пример такого заполнения пункта:

  1. Использовать выбор способов изготовления заказа по собственному усмотрению.
  2. Использовать возможность для привлечения третьих лиц по изготовлению заказа.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора.

Обязанности Заказчика:

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

  1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
  2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Права заказчика

Заказчик имеет право:

  1. Периодически осуществлять проверку хода и качества исполнения заказа, не мешая ему работать.
  2. Расторгнуть договор на изготовление и истребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не начинает своевременно изготовлять заказ или изготовляет его настолько медленно, что завершение работы к сроку, оговоренному в соглашении, явно срывается.
  3. Установить Исполнителю разумное время для исправления дефектов, если при проверке исполнения заказа, они будут выявлены.

Примечание. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Срок договора

Немаловажным моментом при заключении договора на изготовление является отображение срока его действия. Ведь правовые взаимоотношения между участниками сделки могут быть действительными только в период действия соглашения. После завершения времени действия договора, стороны освобождаются от претензий друг к другу.

В этом разделе участники сделки могут также оговорить условия досрочного расторжения сделки.

Пример заполнения данного раздела:

Как правильно оформить договор на изготовление в 2020 году?

Наличие договора на изготовление обеспечивает защиту интересов, как Заказчика, так и Исполнителя, при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Заказывая тот или иной предмет, обеим сторонам нужно внимательно заполнить все разделы такого договора, чтобы быть уверенным:

  • Заказчику – в изготовлении предмета, согласно заявки, соответствующего качества.
  • Исполнителю – что после передачи заказа – с ним будут осуществлен расчет в соответствии с подписанным договором.

Благодаря правильно оформленному договору, обе стороны останутся довольными, без неоправданной потери времени и без нервных потрясений.

Заполняя договор на изготовление, надо всегда учитывать специфику заказа. Не исключено, что в некоторых вариантах может понадобиться не только доставка, но и монтаж предмета. И это требуется отобразить в соответствующем разделе. Обычно, установку заказа осуществляет исполнитель, так как, для этого нужны инструменты и материалы, которых у Заказчика нет.

Примечание. При передаче изготовленного заказа нужно оформить приемосдаточный акт, где отображаются сроки и место передачи. В данном документе отображаются недостатки, если они обнаружены. В договоре, желательно, также оговаривать гарантийный срок пользования заказом.

При составлении договора, за основу можно взять бланк, который можно скачать ниже или предложенный пример договора.

Заполнить договор можно вручную или набрать на компьютере с последующей распечаткой на принтере. Распечатанный документ является предпочтительней.

Заполнение документа нужно осуществлять:

1. С его названия. В данном варианте «ДОГОВОР на изготовление …»

2. Далее, на следующей строке, нужно заполнить место оформления и дату.

3. Затем можно приступить к заполнению преамбулы, где отображаются следующие данные:

  • Ф.И.О. Заказчика с отображением сведений о его полномочиях и основания, на котором он действует.
  • Ф.И.О. Исполнителя с отображением таких же данных.

4. Следующим шагом является заполнение раздела «Предмет договора», где нужно отобразить, что понадобится изготовить и обязательства сторон, то есть, что должен предоставить Заказчик и что обязан выполнить Исполнитель.

5. После заполнения раздела можно приступить к следующему шагу – заполнению пункта «Цена договора и условия оплаты».

  • Здесь нужно отобразить цену заказа, с расшифровкой стоимости выполненных работ, стоимости материалов, стоимости перевозки и установки заказа и т д.
  • Также надо отметить сроки расчетов и отобразить порядок и форму оплаты за изготовленный заказ.

6. Далее можно приступить к заполнению раздела «Обязанности сторон».

  • Здесь нужно будет перечислить обязанности сторон, а также перечень условий по изготовлению заказа, с указанием порядка внесения изменений в проект, сроков изготовления заказа, порядка его доставки и действий сторон при изменении условий исполнения договора.

7. Затем нужно будет оговорить об ответственности сторон за неисполнение условий договора. Для этого надо будет заполнить раздел «Штрафные санкции»

  • В этом разделе устанавливается форма ответственности участников сделки, при несоблюдении условий договора сторонами. Штрафы могут прописываться только на основании законодательных норм, действующих в РФ.

8. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Поэтому, любой договор обязан содержать раздел «Форс-мажор».

  • Данный пункт освобождает от полной или частичной ответственности сторон, при наличии форс-мажорных обстоятельств, относящихся к непредсказуемым.

9. Далее можно будет заполнить раздел, отображающий прочие условия договора, не вошедшие в перечисленные разделы документа. Данный раздел может носить название «Прочие условия» или «Заключительные приложения»

10. В нем можно будет отобразить:

  • Срок вступления договора в силу и время его завершения.
  • Количество экземпляров подписанных документов и прочие сведения.

11. Завершение заполнения договора на изготовление осуществляется отображением юридических адресов и реквизитов участников, подписывающих заполненный документ.

Надо отметить, что наиболее часто, при заключении договоров на изготовление, встречаются нарушения сроков изготовления заказа. Если исполнитель сорвал сроки исполнения заказа или на протяжении исполнения заказа стало явным, что он не будет исполнен вовремя, Заказчик вправе на основании законов (№ 212-ФЗ от 17.12.1999; № 234-ФЗ от 25.10.2007) выбрать следующее:

  • Установить Исполнителю новый срок.
  • Поручить исполнение заказа третьей стороне или сделать ее самому и взыскать с исполнителя понесенные затраты.
  • Снизить стоимость заказа.
  • Расторгнуть договор на изготовление (№ 171-ФЗ от 21.12.2004).
  • Потребовать возмещения убытков, в связи со срывом сроков изготовления заказа.

Примечание. Ущерб возмещается в сроки, в соответствии с законом № 212-ФЗ от 17.12.1999 г.

Новые сроки исполнения заказа отмечаются в дополнительном приложении к договору (№ 212-ФЗ от 17.12.1999).

При пропуске новых сроков Заказчик вправе уменьшить стоимость заказа или расторгнуть договор (№ 171-ФЗ от 21.12.2004). При этом, исполнитель не имеет права на возмещение своих издержек, потраченных в процессе исполнения заказа (№ 212-ФЗ от 17.12.1999, № 171-ФЗ от 21.12.2004).

За просроченные сроки исполнения заказа может также взыскиваться с Исполнителя неустойка, которая начисляется в виде пеню за каждый день до передачи изготовленного заказа (№ 212-ФЗ от 17.12.1999)

Примечание. Исполнитель освобождается от ответственности за пропущенные сроки изготовления заказа, если это стало из-за непреодолимой силы или если это осуществлено по вине Заказчика.

Образец договора на изготовление в 2020 году

Скачать бланк и образец договора

Цена договора

При заключении договора на изготовление, важное значением имеет цена исполнения заказа. Перед заполнением документа стороны должны договориться о стоимости заказа, условиях выплаты. Также нужно будет оговорить о форме ответственности за неисполнения условий соглашения и как это будет влиять на цену договора.

В этом разделе нужно отобразить:

  1. Форму оплаты (наличными или перечислением).
  2. Приложить калькуляцию Исполнителя на изготовление заказа, которая станет неотъемлемой частью договора.
  3. Оплату аванса, если это предусмотрено договором.
  4. Порядок осуществления расчетов, после исполнения заказа и передаче его Заказчику.

Заполненный раздел договора может выглядеть следующим образом.

Примечание. При назначении цены договора надо иметь ввиду, что отмеченная сумма относится к доходу исполнителя и должна облагаться налогом в соответствии с законодательством РФ.

Договор поставки оборудования

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 13,5 кб

Согласно установленным условиям договора поставки оборудования, одна из сторон – Поставщик принимает на себя обязательства в поставке необходимого оборудования в указанный срок другой стороне, которая является Покупателем. А Покупатель в свою очередь обязуется принять оборудование, проверить его качество и оплатить указанную в договоре сумму средств.

Договор поставки оборудования может содержать такие весьма важные критерии, как:

  • условия монтажа и пусковые работы оборудования;
  • ответственность Поставщика за дефекты в период гарантийного срока;
  • переход права собственности в случае порчи или возникновения рисков.

Основные условия договора поставки оборудования

В договоре необходимо указать то место, где будет монтироваться приобретенное Покупателем оборудование. Поставщик продал товар надлежащего качества, но в течение указанного гарантийного срока полностью несет всю ответственность за его исправность, и в случае обнаружения дефектов гарантирует выполнить ремонт или замену, в соответствии с условиями настоящего договора.

В договоре указана полная стоимость приобретенного оборудования, а также порядок расчета. Цены, указанные в договоре не подлежат изменению и являются актуальными до момента окончания действия договора.

Договор вступает в силу после подписания и скрепления оттисками печатей обеих сторон.

Бланк договора поставки оборудования

Образец договора поставки оборудования (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной “очисткой” груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.

2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.

Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.

3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. .

Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.

6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор на изготовление и поставку товара

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Примерная форма договора на контрактное производство

Договор на контрактное производство

г. _______________________ “__” _____________ ____г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной

(Устава, Положения, Доверенности)

стороны и ____________________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

(Устава, Положения, Доверенности)

именуемые при совместном упоминании “Стороны”, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель

обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию

Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________

(наименование выпускаемой продукции)

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет ________

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции)

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с

согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой

частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со-

ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – ______

календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате

проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае сис-

тематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и тех-

нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать

ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До-

говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же

условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1 к договору

на контрактное производство

от “__” ________ ____г.

на производство ________________________________

1. Заказчик: ______________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Исполнитель: ___________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

3. Цель: _________________________________________________________.

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство:

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: __________________________________.

Приложение N 2 к договору

на контрактное производство

от “__” ________ ____г.

на производство ________________________________

Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 – 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Договор на изготовление оборудования образец

Договор на поставку вакуум-формовочной машины Универсал 2М.
(Текст договора может быть изменен по согласованию сторон.)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Магистраль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Лядухиной Е.В. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________ , действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность универсальную вакуум-формовочную машину ВФМ 960.960х380 Универсал 2М (в дальнейшем по тексту – «Оборудование») для изготовления изделий из листовых и пленочных полимеров.

Исполнитель обязуется изготовить Оборудование в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в срок, указанный в настоящем договоре.

Стороны изменяют текст Технического задания только в соответствии с заключенными в письменной форме дополнительными соглашениями к настоящему договору.

По согласованию с Заказчиком Исполнитель обязуется провести наладочные работы с оборудованием и обучение персонала на территории Заказчика, включая:

осуществление технического контроля за работами по расконсервации, подключению вакуум-формовочной машины к линии сжатого воздуха, подключению силового кабеля;

проверку работоспособности узлов и агрегатов;

краткую техническую консультацию для технического персонала Заказчика;

проведение в процессе обучения персонала Заказчика 3-х пробных формовок на изготовленном Исполнителем оборудовании.

Заказчик обязуется принять Оборудование при его соответствии Техническому заданию.

Срок выполнения работ.

Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику Оборудование в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения исполнителем авансового платежа.

Цена договора и порядок расчетов.

3.1.Цена настоящего договора составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 42711,86 рублей. Заказчик перечисляет указанную сумму на расчетный счет Исполнителя.

3.2.Авансовый платеж составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) –25932,20 руб. Заказчик производит авансовый платеж в течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

3.3.Окончательный расчет в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 16779,66 руб. Заказчик осуществляет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования или получения им уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Цены твердые и не подлежат изменению в ходе действия настоящего Договора.

Порядок сдачи-приемки и качество Оборудования.

4.1. По завершении работ по изготовлению Оборудования, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи–приемки Оборудования, который после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком на территории Исполнителя.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки Оборудования обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки Оборудования либо мотивировать отказ от приемки Оборудования с указанием замечаний и претензий.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

По согласованию сторон, приемка оборудования может быть произведена и на территории Заказчика, при условии его полного расчета с Исполнителем до момента отгрузки оборудования.

4.4. Исполнитель гарантирует качество Оборудования. Изготовленное Исполнителем Оборудование и техническая документация (эксплуатационная) по своему качеству и содержанию должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1) и ТУ 3627-001-71425418-2005.

4.5. Гарантийный срок эксплуатации, изготовленного Исполнителем, оборудования исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию и составляет два года, но не более 25 месяцев, с момента передачи оборудования Заказчику.

4.6. Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в Оборудовании в течение гарантийного срока или заменить Оборудование, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушений Заказчиком правил эксплуатации.

4.7. Готовое к поставке и полностью оплаченное Оборудование Заказчик вывозит со склада Исполнителя своими транспортными силами. По согласованию сторон Оборудование может быть доставлено Заказчику Исполнителем за дополнительную плату. Стоимость доставки уточняется на момент отгрузки.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по этапам Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недо поставленного Оборудования за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты работ более чем на пять дней, Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон при надлежащем исполнении договорных обязательств второй Стороной, Сторона, выступившая инициатором расторжения, выплачивает другой Стороне штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цены настоящего договора. Кроме того, Сторона, пожелавшая расторгнуть в досрочном порядке настоящий Договор, возмещает другой Стороне все причиненные в связи с расторжением Договора убытки.

6.1. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором и Дополнительными соглашениями Сторон, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.2. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых результатов научной и (или) научно-технической деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения Договора и Дополнительных соглашений определяются действующим законодательством России и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

6.3. Любые исправления, изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

6.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.)

6.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменениями законодательства России становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения на положение, позволяющее достичь сходного экономического результата.

6.6. При реорганизации или ликвидации одной из Сторон настоящего Договора все ее права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к ее правопреемникам.

6.7. Стороны договорились, что при направлении одной из Сторон письменных претензий по настоящему Договору, вторая сторона обязуется рассмотреть эти претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

6.8. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического (фактического) адреса, номеров телефонов и факсов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных выше изменений.

6.9. Право собственности на Оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику в момент отгрузки Оборудования Заказчику.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Настоящий договор вступает в силу с даты получения Исполнителем авансового платежа, в соответствие с пунктом 3.2. настоящего Договора и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

8.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, связанные с изменением и расторжением настоящего договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.2. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. Стороны договорились, что настоящий Договор и все изменения, дополнения к нему, а также претензии Сторон и Акт сдачи-приемки Оборудования, заверенные подписью и печатью каждой из Сторон, переданные по факсимильной связи имеют одинаковую юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов этих документов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

191014, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 25 офис 201

ИНН 7842005186 КПП 784201001

Тел/факс (812) 718-46-88, 363-00-32

Техническое задание на изготовление вакуум-формовочных машин.

2.1. Размер поверхности формования: 800х800

(размер заготовки –860Х860мм)

2.2. Глубина формования 350 мм

ход драпирующего стола 380 мм

максимальная высота формуемого изделия 350 мм

2.3. Используемый материал – плёнки и листы термопластичных материалов толщиной 0,1-8,0 мм.

длина в мм 2000 (с учетом отката нагревателя)

ширина в мм 1000

высота в мм 1500

2.5. Питание: 3Ф х 380В, средне потребляемая мощность- 12КВт, максимальная мощность-

25 КВт; сжатый воздух 5-6 атм., расход 150 л/мин (потребляемая мощность ориентировочная, уточняется в процессе проектирования).

2.6. Цикл формования – процесс формования заготовки можно вести как в автоматическом режиме, так и в ручном, с пульта управления ВФМ . Загрузка и съём заготовки осуществляется на всех режимах вручную.

движение нагревательной панели для начала нагрева заготовки,

откат нагревательной панели по окончании разогрева,

подача воздуха для выдувки купола и съёма готового изделия с формы,

подъём стола и опускание стола,

открытие и закрытие вакуумного клапана в процессе формообразования, включение охлаждающего вентилятора и выключение вентилятора.

3. Особые требования к ВФМ .

3.1. Объем ресивера вакуумной системы 200 л.

3.2. Охлаждение отформованных изделий – воздушное (осевой вентилятор, производительностью 1000 м  /час.)

3.3. Нагревательные элементы управляются тиристорными регуляторами мощности.

3.4. Камера формования – герметичная, с возможностью формования изделий с предварительной выдувкой купола.

3.5. В комплект поставки входит вакуумный насос производительностью 5л/сек.

3.6 На ложементе и прижимной раме предусмотрены резьбовые отверстия под крепление разграничительных планок для продольного и поперечного дискретного уменьшения поля формования с шагом 50мм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector